| Главная » Услуги » возмездные |
Государственный контракт на обслуживание програмного обеспечения
на оказание услуг по установке и техническому обслуживанию программного обеспечения Московская область г. __________ «__» _______ 201_ г. Государственное бюджетное учреждение Московской области (г. Москвы) «____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ______________________, действующей на основании Устава, ОГРН ___________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "_________________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя _______________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ОГРН ___________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области (г. Москвы), заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по установке и техническому обслуживанию программного обеспечения _______, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет ____________,00 (_________________) рублей 00 копеек, с НДС (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. 2.3. Заказчик производит ежемесячную, безналичную оплату Исполнителю по настоящему Договору согласно актам сдачи-приемки услуг, счета в срок до 15 числа месяца следующего за расчетным. 3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 3.1. По истечении календарного месяца Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг. 3.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ. 3.3. В случае, если Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю. 3.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом. 4.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком. 4.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг. 4.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 4.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом. 4.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.3. Исполнитель вправе: 4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов. 4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг 4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта. 4.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту. 4.4. Подрядчик Исполнитель обязан: 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 4.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 4.4.5. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. 4.4.6. Разработать проект производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств. 4.4.7. В случае, если размер цены контракта составляет или выше 100 млн. рублей, Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и др.), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». 5. Гарантии 5.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг. 6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.3. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7. Порядок расторжения Контракта 7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. 7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 7.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем. 7.2.2. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 7.2.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 7.2.4. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 7.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем оказанных услуг. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и возникшие после подписания Договора. 8.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня их начала или прекращения. 8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями. 8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 9. Заключительные положения 9.1. Договор вступает в силу с «__» ________ 201_г. и действует по 31 декабря 201_ года. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после осуществления окончательных расчетов между Сторонами, при условии, что Исполнитель выполнил обязательства по Договору в срок, установленный в п. 4.1. Договора, а Заказчик принял выполненные Работы и подписал Акта сдачи-приемки работ. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.3. Все уведомления, которые требуются по Договору, вручаются лично под расписку о получении или направляются предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении. 9.4. Обо всех изменениях в почтовых и платёжных реквизитах Стороны незамедлительно письменно уведомляют друг друга. 9.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью и имеют одинаковую юридическую силу. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Московской области 11.ПОДПИСИ Заказчик: Исполнитель: ООО СТОРОН: Исполнитель: Приложение № 1 к Контракту ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Место оказания услуг: _________________________________________ Наименование оборудования, работ, услуг Количество Вид доступа к предоставляемой информации: В пределах локальной компьютерной сети с одновременным доступом для __-х пользователей Заказчик: Исполнитель: Приложение № 2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) № п/п Наименование работ (услуг) Кол-во (объем) Срок выполнения работ (услуг) Примечание Заказчик: Исполнитель: Приложение № 3 ТАБЛИЦА ЦЕН Калькуляция стоимости оказания услуг № Наименование Ед.изм Первый этап Всего, руб. с НДС 1. Оказание услуг по установке программного обеспечения Час. 2. Оказание услуг по техническому обслуживанию программного обеспечения Час. 2. Общая стоимость оказываемых услуг Руб. Заказчик: Исполнитель: Приложение № 4 Форма АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) Московская область г. _____________ «___» _________ 2014 г. Государственное бюджетное учреждение Московской области (г. Москвы) «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые Стороны составили настоящий Акт о нижеследующем: 1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым договором) №___от «__» ________ 2014г. (далее – Контракт) Подрядчик (Исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), а именно: по установке или техническому обслуживанию программного обеспечения «________». 2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть выполнены (оказаны) «___» __________ 20__ г., фактически выполнены (оказаны) «___» __________ 20__ г. 4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта ______________________________________ рублей, с НДС. 6. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту: ____________________________________________________________________________ Заказчик: Исполнитель: | |
| Просмотров: 4332 | Рейтинг: 5.0/1 | |
| Всего комментариев: 0 | |