| Главная » Поставка » разовая |
Контракт на поставку товара по 223-ФЗ
г. Москва «____»_______________2014 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына – НИИЯФ МГУ), именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Панасюка М.И., действующего на основании Доверенности № 92-13/010-50 от 04.12.2013, выступающее от лица бюджетного учреждения, в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице действующего на основании , с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, заключили настоящий Договор на поставку товаров в целях обеспечения государственных нужд (далее – Договор) на основании п.п. п. 16.2. ст. 16 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в рамках ( № от ) о нижеследующем: 1. Предмет договор 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в обусловленные настоящим Договором сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить его: в следующем составе. № Наименование товара (товарный знак, торговая марка) Производитель Цена, руб. за единицу товара с учетом НДС Количество Ед. измерения Сумма руб. с учетом НДС Итого: Каждая единица товара должна быть представлена полного наименования, то есть с указанием обозначения, служащего для индивидуализации предлагаемого товара (товарного знака). 1.2. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики: 1.3. Требования к упаковке товара: 2. Периоды поставки товаров 2.1. Срок поставки товара: по . Или Товары поставляются в период с по . 2.1.1.Датой поставки товара считается дата фактического предоставления товара и всей необходимой документации, а также пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию в случае, если это предусмотрено Договором. Указанная дата указывается в Акте сдачи-приемки. 2.2. Доставка, разгрузка товаров осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика в рабочие дни (с 9-00 до 18-00): , телефон склада Заказчика: . Или Доставка, разгрузка товаров осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика (путем самовывоза). 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. на момент подписания договора должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. 3.1.2. приступить к исполнению своих обязательств по настоящему Договору независимо от даты перечисления авансового платежа Заказчиком, если такой предусмотрен п. 5.5 Договора. 3.1.3. при заключении Договора указать в главе 1 Договора стоимость каждой позиции поставляемого товара/сопутствующих работ/услуг. 3.1.4. поставить, разгрузить товар по адресу Заказчика в согласованные сроки, произвести пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию, если это предусмотрено договором; 3.1.5. извещать надлежащим образом Заказчика об отправке товара, дате и времени поставки, а также направлять Заказчику другие извещения, требующиеся для осуществления принятия поставки товара. 3.1.6. при поставке товара допускается отклонение по времени доставки, но не позднее, чем за 4 часа до окончания текущего рабочего дня в соответствии с п. 2.2. Договора. 3.1.7. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара; 3.1.8. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего Договора. 3.1.9. гарантировать соответствие поставленных товаров (глава 1 Договора). 3.1.10. соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 4 Договора. 3.1.11. не позднее дня поставки товара обязан предоставить сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации или паспорта качества, при их наличии,на товары, не подлежащие сертификации. 3.1.12. предоставить документы, подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара и информацию о производителе товара. 3.1.13. обеспечить контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с персоналом Поставщика для консультаций по выявленным неисправностям в работе оборудования (такой телефон должен функционировать по рабочим дням с 9-00 до 18-00). 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим Договором (глава 5 Договора); 3.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим Договором; 3.2.3. при получении товара проверить его комплектность, целостность упаковки, количество и качество принятых товаров, работоспособность введенного в эксплуатацию оборудования, в случае выявленных несоответствий или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика в срок не более 5 рабочих дней с момента получения товара/сопутствующих работ/услуг; 3.2.4. в предусмотренных случаях возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки/поставки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика. 3.2.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены. Поставщик обязан за свой счет произвести обмен некачественного товара на аналогичный в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки/претензии со стороны Заказчика, если иное не установлено в п. 4,5 настоящего Договора; 3.3. Стороны: 3.3.1. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика/Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения согласно главе 6 Договора. 3.3.2. При исполнении Договора изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 3.3.3. В ходе исполнения Договора стороны вправе снизить цену Договора без изменения предусмотренных Договором объема товаров, качества поставляемых товаров и иных условий Договора. 3.3.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 4. Порядок сдачи и приемки товаров 4.1. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные. 4.2. В день совершения поставки товаров (этапа поставки) Поставщик предоставляет Заказчику: два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров (Приложение №1) с приложенными к нему документами: два экземпляра подписанной товарной накладной на поставленные товары, счет фактуру, , гарантия поставщика сроком на (или гарантия поставщика не требуется), гарантия производителя сроком на , (или гарантия производителя не требуется), (или гарантийный срок: месяцев со дня поставки и ввода в эксплуатацию), санитарно-эпидемиологическое заключение, (или санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется), сертификат соответствия на поставляемый товар (или сертификат соответствия на поставляемый товар – не требуется), другие сертификаты: . 4.3. Заказчик в течение ( ) рабочих дней со дня получения товара и документов согласно п. 4.2 Договора обязан направить Поставщику по одному экземпляру подписанных Заказчиком Акта сдачи-приемки на поставленные товары, товарной накладной или письмо-претензию с перечнем несоответствий поставленных товаров (сопутствующих работ услуг) условиям Договора. В таком случае Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок на условиях поставки, указанных в Договоре. Устраняет недостатки выполненных сопутствующих работ, вводит в эксплуатацию если требуется. До этого момента обязательства Поставщика считаются неисполненными. 4.4. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на все закупаемые товары. Все расходы по гарантийному обслуживанию производятся за счет Поставщика. 4.5. В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами Поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком. 4.6. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком на месте его установки по адресу Заказчика в течение рабочих дней с момента уведомления о гарантийном случае в письменной форме либо по e-mail, либо по факсу. Время реакции на заявку по гарантийному ремонту не позже следующего рабочего дня после обращения Заказчика. 4.7. В случае невозможности произвести ремонт вышедшего из строя оборудования, закупленного у Поставщика, в указанный в настоящем Договоре срок, Заказчику устанавливается функционально аналогичное оборудование на время ремонта. Это оборудование должно быть совместимо с основным оборудованием и программным обеспечением. 4.8. Требования к обслуживанию товара: . (или не требуется). 4.9. Требования к расходам на эксплуатацию и обслуживание товара в гарантийный срок: . или не требуется). 4.10. Требования к сборке, монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию оборудования: . или не требуется). 4.11. Обучение персонала, осуществляющего использование и обслуживание поставляемого товара на рабочем месте: . или не требуется). 5. Стоимость товаров, порядок расчетов 5.1. Цена договора определяется на весь срок исполнения Договора, в соответствии с договорной стоимостью товара согласно п. 1 Договора. 5.2. Заказчик оплачивает поставляемые Поставщиком товары в размере рублей копеек, в том числе НДС -18 %, рублей копеек. ИЛИ (ненужное удалить) НДС не облагается на основании . 5.3. Все налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком, за исключением случая, предусмотренного п. 5.6. Договора. 5.4. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемых товаров, использованных материалов, поставки, оказания сопутствующих услуг, выполнения сопутствующих работ, упаковки, маркировки, погрузки, доставки, транспортировки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций. 5.5. Оплата товара производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом: 100% в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки согласно поставленному товару. (или: Оплата товара производится в безналичном порядке: оплата в размере 30% от стоимости товара, в течение 15(пятнадцати) банковских дней с момента заключения Договора, оставшиеся 70% в течение 15 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки поставленных товаров). 5.6. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, сумма подлежащая оплате физическому лицу будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 5.7. При выявлении в ходе исполнения договора потребности (необходимости) в изменении объема оказываемых услуг, Стороны по обоюдному согласию вправе увеличить предусмотренный договором объем услуг, но не более чем на 30% или уменьшить его, но не более чем на 70%. При этом должна быть пропорционально изменена цена договора путем оформления соответствующих Документов. 6. Ответственность Сторон на усмотрение администрации НИИЯФ МГУ 6.1. Ответственность Заказчика: 6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.1.1.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы- 2,5% (процента) от цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены настоящего Договора или его части, если в Договоре содержится указание (разбиение) сроков и объемов поставки товара на части (этапы). 6.2. Ответственность Поставщика: 6.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.2.1.1.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором- 10% (процента) от цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 6.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 6.2.2.1. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком 6.3. Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке. 6.4. Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика. 6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (п. 3 ст. 401 ГК РФ; подп. 1 п. 1, ст.111 НК РФ; «Положение о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств форс-можора» (утв. Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 30.09.1994 № 28-4)). 6.5. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 6.7. Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. 6.6. Все возможные разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 6.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – в Никулинском районном суде г. Москвы. 6.8. В случае выявления Заказчиком в течение всего гарантийного срока, отклонений товара по качеству, Поставщик обязан в течение 3 суток с момента его оповещения произвести его замену. При этом Поставщик возмещает причиненный Заказчику ущерб, связанный с приемом, выгрузкой, хранением, возвратом товара. 7. Срок и порядок действия договора 7.1. Настоящий Договор действует с момента заключения Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору. 7.2. Договор считается заключенным с момента регистрации его в едином реестре договоров МГУ. 8. Порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству. 8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место исключительно по соглашению Сторон или по решению суда. 8.2.1.При расторжении договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаимозачеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора. 8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае нарушения условий исполнения настоящего Договора Поставщиком, а именно: - в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; - неоднократного нарушения сроков поставки товаров; - невыполнения Поставщиком сопутствующих работ и услуг, гарантийных обязательств, в результате которых Заказчик в значительной степени лишается того, что установлено в требованиях главы 1 и 2 настоящего Договора. 8.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 8.5. До подписания Соглашения о расторжении Договора, Договор является действующим и подлежит исполнению обеими сторонами. 9. Прочие условия и заключительные положения. 9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны). 9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 9. Реквизиты и подписи Сторон Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына) Поставщик Юридический адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д.1, стр. 2. Фактический адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1, строение 2, южное крыло здания физического факультета. ИНН: 7729082090 / КПП: 772945014. л/с: 20736Ц95700 в управлении Федерального казначейства по г. Москве, р/с: 40501810600002000079 Банк получатель: Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва). БИК: 044583001 Тел/факс: 939-18-57, 939-13-54, факс (495)939-08-96 Юридический адрес: . Фактический адрес: . ИНН: , КПП: , ОГРН: , р/с: . Банк получатель: . БИК: . Тел/факс: . Директор НИИЯФ МГУ действующий на основании Доверенности № 92-13/010-50 от 04.12.2013 ______________________/М.И. Панасюк ФИО «_____» _________________ 201 г. м.п. ______________________/ ФИО «_____» _________________ 201 г. м.п. Приложение № 1 Форма акта к договору на поставку товара № 223.2014.____________________ от «__» _________201_ г. АКТ сдачи-приемки поставленных товаров к Договору № г. Москва « » 20 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына – НИИЯФ МГУ), именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Панасюка М.И., действующего на основании Доверенности №92-13/010-50 от 04.12.2013г., выступающее от лица бюджетного учреждения, в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице действующего на основании , с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, оформили закупку на поставку товаров в целях обеспечения государственных нужд. В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт поставленные товары: № Наименование товара (товарный знак, торговая марка) Производитель Цена, руб. за единицу товара с учетом НДС Количество Ед. измерения Сумма руб. с учетом НДС Итого Стороны пришли к следующему решению: 1. Поставщик поставил товары « » 20 г. 2. Заказчик осуществил авансовую оплату в размере ( ) рублей копеек, в т.ч. НДС 18% - , ( ) рублей копеек. 3. Поставщик поставил товары на сумму ( ) рублей, копеек, в т.ч. НДС 18 % - ( ) рублей копеек. 4. Заказчик осуществляет Поставщику оплату в размере ( ) рублей копеек, в т.ч. НДС 18 - ( ) рублей копеек. 5. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны). Заказчик Поставщик Директор НИИЯФ МГУ действующий на основании Доверенности № 92-13/010-50 от 04.12.2013 ______________________/М.И. Панасюк ФИО «_____» _________________ 201 г. м.п. ______________________/ ФИО «_____» _________________ 201 г. м.п. Форма по 223-ФЗ (2) Наименование отдела НИИЯФ МГУ Регистрационный номер в единой системе закупок по МГУ № Договор Сроки поставки товара Предмет закупки Сумма закупки Источник финансирования (наименование бюджета, вид внебюджетных средств) 100% внебюджет Пояснение источника финансирования в соответствии с 223-ФЗ Основание для заключения: п.п. , п. , ст.16 Положения о закупке в МГУ. №, дата Гранта/ Договора заключенного с НИИЯФ МГУ № регистрации гранта/гос. контракта/ договора в единой системе электронного документооборота (СЭД МГУ) № КОСГУ (3-х значный код) КОД ОКПД Код Компания исполнителя по договору ИНН компании Тел. компании исполнителя по договору Ответственное лицо по договору от компании исполнителя Ответственное лицо по договору от НИИЯФ + телефон Ответственное лицо за договор _________________/ Руководитель/заведующий отдела _________________/ Ответственный за источник финансирования ________________/ ПФО _________________/ Отдел Закупок _________________/ | |
| Просмотров: 5850 | Рейтинг: 5.0/1 | |
| Всего комментариев: 0 | |